Договор на производство оборудования. Договор на изготовление и поставку товара
В данном разделе Вы можете ознакомиться с типовым договором поставки или другой продукции, скачать проект договора и, в случае необходимости внести дополнительные правки или дополнения.
Договор поставки
г. Москва « » __________ 2016 г
ООО «ПРОММА», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Петровского Ю. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется изготовить ГОСТ 6533-78 далее по тексту Изделия, а Заказчик – принять и оплатить Изделия согласно Спецификациям, подписанным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2 Изделия изготавливаются из материала Исполнителя. Стоимость материала включена в конечную стоимость продукции указанной в Спецификации.
1.3 Стоимость, номенклатура и сроки поставки Изделий предусмотрены Сторонами в согласованных спецификациях, которые становятся неотъемлемой частью настоящего Договора и представлены в приложениях.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
2.1 Качество поставляемых Изделий должно соответствовать ГОСТ 6533-78 и технической документации Исполнителя.
2.2 Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013. На партию изделий одного типоразмера оформляется паспорт по форме завода изготовителя.
2.3 Каждая единица Изделий должна иметь маркировку согласно ГОСТ 6533-78.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1 Изделия поставляются в срок и в порядке, определяемом настоящим Договором и спецификацией.
3.2 Исполнитель может осуществить досрочную поставку продукции при согласии Заказчика.
3.3 Отгрузка продукции производится самовывозом за счет Заказчика.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Заказчик оплачивает поставляемые Исполнителем изделия по согласованной в спецификации цене.
4.2 Цена может быть изменена только в соответствии с индексом роста цен производителя и данным ГК РФ по статистике по данной отрасли производства.
4.3 Оплата производится в следующем порядке:
Авансирование в размере 70%
Окончательный расчет по мере готовности изделий к отгрузке.
4.4 Цена на оплаченную продукцию изменению не подлежит.
4.5 Отгрузка продукции производится только после окончательного расчета.
4.6 Датой оплаты изделий считается дата зачисления денег на расчётный счёт Исполнителя.
4.7.Сумма аванса, перечисленного Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя, учитывается при окончательном расчёте.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2 Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
5.3 Исполнитель и Заказчик обязаны в 5-ти дневный срок информировать друг друга об изменении адреса и реквизитов, указанных в Договоре.
6. СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС Мажор)
6.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если данное неисполнение произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего Договора и препятствующих его полному или частичному исполнению.
6.2 Сторона, которая ссылается на какое-либо из обязательств, указанных в п.6.1. настоящего Договора, обязана немедленно по телеграфу известить другую сторону о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельства непреодолимой силы является акт торгово-промышленной палаты
6.3 Наступление обстоятельств, предусмотренных в п.6.1., при условии надлежащего поведения, описанного в п.6.2., продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая сторону, потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки.
6.4 Если обстоятельства, предусмотренные в п. 6.1., продолжаются более 1 месяца, то каждая из сторон вправе расторгнуть Договор и не возмещать убытки. Суммы предоплаты подлежат возврату в 3-х дневный срок с момента получения уведомления о расторжении Договора.
6.5 Если прекратится действие обстоятельств, которые препятствовали исполнению договорных обязательств, а Договор расторгнут по п.6.4., Исполнитель обязан в 3-х дневный срок с момента окончания действия обстоятельств предложить Заказчику право преимущественной покупки изделия. Если Заказчик в течении 7 дней не примет это предложение, то Исполнитель в праве продать изделие третьему лицу.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящий Договор вступают в силу с момента подписания его уполномоченными лицами сторон и действует до 31.12.2018г.
7.2 Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения, заказы, спецификации и иная переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершении подобных действий согласно действующим Учредительным документам, либо другими лицами сторон, имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленными в соответствии с действующим законодательством.
7.3 Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в 30-и дневный срок с момента получения претензии.
7.4 Изменение условий договора, его расторжение и прекращение возможны только по соглашению сторон. Документы, переданные по факсимильной связи, подписанные уполномоченными лицами, имеют юридическую силу, но в обязательном порядке дублируются направлением оригинала почтой.
Приложения:
1. Приложение №1 к Договору – Спецификация №1
Город ___________
____________________ , именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ______________, действующего на основании ___________________, с одной стороны,
и _____________________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется:
Изготовить, произвести заводские испытания и передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ Оборудование, указанное в Спецификации – Приложение к настоящему Договору (далее именуемое по тексту настоящего Договора Оборудование), а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить его в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2.Номенклатура, количество, сроки поставки и цена Оборудования предусматриваются в согласованной сторонами Спецификации (Приложение к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. В настоящем Договоре и Приложениях к нему следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего Договора:
1.3.1. «Шеф-монтаж» - контроль представителями ПОСТАВЩИКА следующих работ по:
Сборке Оборудования в рабочее положение и его креплению,
Подсоединению Оборудования к инженерным системам и сетям,
Обвязке Оборудования трубопроводами,
Изоляции, окраске и проведению других монтажных работ на Оборудовании;
1.3.2. «Пуско-наладка» - контроль представителями ПОСТАВЩИКА за проведением ПОКУПАТЕЛЕМ пуска Оборудования, обеспечением отладки оптимальных технологических режимов эксплуатации и подтверждения технических характеристик Оборудования, указанных в Приложении № 2 и 4 к настоящему Договору.
1.3.3. «Техническая документация» – паспорт на соответствующее Оборудование, руководство по эксплуатации на соответствующее Оборудование, монтажный чертеж на соответствующее Оборудование.
1.3.4. «Поставка» - передача ПОСТАВЩИКОМ Оборудования перевозчику.
1.4. ПОСТАВЩИК гарантирует изготовление Оборудования на основе и в соответствии с имеющейся у него конструкторской документацией на Оборудование.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ Оборудование на указанных ниже условиях поставки Инкотермс, редакция 2000 года:
При поставке Оборудования в вагонах, на платформе или контейнерами (3; 5-ти тонными):
CPT станция _________, _____________ железная дорога России, код станции – _________.
Получатель:
2.2. На Оборудование ПОСТАВЩИКОМ оформляются накладные, счета-фактуры, паспорта на установку и комплектующие изделия, эксплутационная документация. Документы на сертификацию установок оформляются ПОСТАВЩИКОМ по результатам работ приемочной комиссии при запуске установок в эксплуатацию у ПОКУПАТЕЛЯ.
2.3. Право собственности на Оборудование и риск случайной гибели переходят от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств по поставке Оборудования.
2.4.ПОСТАВЩИК обязан направить, экспресс-почтой, ПОКУПАТЕЛЮ оригинал счет - фактуры, надлежащим образом оформленный в течении 5 календарных дней с момента поставки Оборудования ПОКУПАТЕЛЮ.
2.5. При несвоевременном перечислении предоплаты ПОКУПАТЕЛЕМ, сроки поставки ПОСТАВЩИКОМ переносятся на соответствующее количество календарных дней несвоевременной оплаты.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 ПОСТАВЩИК обязуется:
3.1.1 Изготовить Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2.Передать Покупателю письменное уведомление о планируемой дате проведения заводских испытаний не позднее чем за пять календарных дней до планируемой даты проведения заводских испытаний. При этом ПОКУПАТЕЛЬ обязан направить своих представителей для участия в проведении заводских испытаний Оборудования к планируемой дате их проведения.
В случае не прибытия представителей ПОКУПАТЕЛЯ для проведения заводских испытаний, заводские испытания проводятся ПОСТАВЩИКОМ в одностороннем порядке.
В случае успешного завершения заводских испытаний Стороны подписывают Протокол заводских испытаний Оборудования. В случае проведения заводских испытаний в одностороннем порядке ПОСТАВЩИКОМ, Протокол заводских испытаний оформляется ПОСТАВЩИКОМ в одностороннем порядке и направляется ПОКУПАТЕЛЮ экспресс-почтой не позднее двух календарных дней с момента его оформления в одностороннем порядке.
3.1.3.Если Оборудование не прошло испытание, Поставщик обязан устранить все недостатки Оборудования, в течении 30 календарных дней с момента проведения испытаний. После устранения недостатков заводские испытания Оборудования проводятся заново, силами и за счет ПОСТАВЩИКА.
3.1.4. В письменной форме известить «ПОКУПАТЕЛЯ» о готовности Оборудования к поставке не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до планируемой даты поставки посредством отправки телеграммы соответствующего содержания.
3.1.5. Обеспечить поставку Оборудования.
3.1.6. По первому письменному уведомлению «ПОКУПАТЕЛЯ», переданному посредством факсимильной связи, электронной почтой или иным образом, устранить недостатки, выявленные во время гарантийного срока в процессе эксплуатации Оборудования, не позднее:
30 календарных дней с момента получения указанного уведомления, по комплектующим Оборудования, произведенным на территории Российской Федерации;
90 календарных дней с момента получения указанного уведомления, по комплектующим Оборудования, произведенным за пределами территории Российской Федерации.
3.1.7. За свой счет, направить своих специалистов для проведения шеф-монтажа и пуско-наладке Оборудования по месту нахождения ПОКУПАТЕЛЯ не позднее 10 календарных дней с момента получения уведомления ПОКУПАТЕЛЯ о дате начала монтажа Оборудования и/или пуско-наладке соответственно.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.2.1 Провести, под контролем ПОСТАВЩИКА, работы по монтажу Оборудования в течение двух недель с момента прибытия представителя Поставщика для проведения шеф-монтажа.
3.2.2. Провести, под контролем ПОСТАВЩИКА, работы по пуску Оборудования, обеспечению отладки оптимальных технологических режимов эксплуатации и подтверждения гарантийных параметров Оборудования, указанных в Приложении № 2 и 4 к настоящему Договору, не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента прибытия представителя ПОСТАВЩИКА для проведения пуско-наладки.
3.2.3. Оплатить Оборудование на условиях настоящего Договора.
3.2.4. Принять Оборудование в порядке, установленном настоящим Договором.
3.3. Поставщик имеет право:
3.3.1. Осуществлять досрочную поставку Оборудования после получения предварительного письменного согласия Покупателя.
3.3.2. По письменному взаимному соглашению Сторон осуществлять частичную поставку Оборудования в пределах установленного срока поставки.
3.4. Не позднее 5 (пять) календарных дней с момента окончания работ по монтажу Оборудования Стороны подписывают Акт окончания монтажа Оборудования.
Не позднее 5 (пять) календарных дней с момента окончания работ по пуско-наладке Оборудования Стороны подписывают Акт об окончании работ по пуско-наладке Оборудования.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1 Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать характеристикам, указанным в технической документации на Оборудование и Приложениям № 2 и № 4 к настоящему Договору, при условии обеспечения ПОКУПАТЕЛЕМ параметров указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору.
4.2. При получения поставленного Оборудования от транспортной организации Покупатель обязан проверить соответствие Оборудования сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять это Оборудование от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законом и иными правовыми актами , регулирующими деятельность транспорта.
4.3. Гарантийный срок на поставленное Оборудование составляет два года с момента его поставки, в том числе один год с момента окончания пуско-наладочных работ.
4.4.Стороны могут дополнительно согласовывать уточненные технические характеристики, дополнительные требования к качеству и комплектности Оборудования.
4.5. ПОСТАВЩИК обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока или заменить Оборудование (его часть), если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ правил пользования Оборудованием или условий его хранения.
4.6.Комплектность, состав Оборудования и запасных частей и принадлежностей определяется в соответствии с паспортом на соответствующее Оборудование, согласованным ПОСТАВЩИКОМ в письменной форме с ПОКУПАТЕЛЕМ.
4.7.ПОКУПАТЕЛЬ обязан подписать накладную в течение 10 календарных дней с момента получения комплектного Оборудования от перевозчика. ПОКУПАТЕЛЬ обязан отправить подписанную накладную по факсимильной связи ПОСТАВЩИКУ не позднее одного календарного дня с момента ее подписания. Оригинал накладной ПОКУПАТЕЛЬ обязан отправить экспресс-почтой в адрес ПОСТАВЩИКА в течении трех рабочих дней с момента отправления накладной по факсимильной связи.
5. ПРЕТЕНЗИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
5.1. Претензии по количеству и комплектности Оборудования направляются в течение 10 календарных дней с момента его получения ПОКУПАТЕЛЕМ от перевозчика, при условии передачи Технической документации одновременно с Оборудованием.
5.2. В случае установления несоответствия Оборудования требуемым характеристикам по качеству, выявления скрытых недостатков, ПОКУПАТЕЛЬ в трехдневный срок извещает «ПОСТАВЩИКА» любыми доступными средствами, после чего последний в течение 15 (пятнадцати) календарных дней направляет к месту нахождения Оборудования своего представителя для осмотра Оборудования и совместного составления соответствующего Акта выявленных недостатков. Если представитель не является в течение указанного срока, Акт выявленных недостатков составляется ПОКУПАТЕЛЕМ в одностороннем порядке, который и является основанием для предъявления претензий.
5.3. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право предъявить претензии по явным недостаткам Оборудования, не позднее одного календарного месяца с момента получения Оборудования от перевозчика. По истечении указанного срока претензии по явным недостаткам Оборудования будут считаться недействительными. Претензия должна содержать: наименование Оборудования, дату поставки, номер транспортной железнодорожной накладной, количество Оборудования, по которому заявляется претензия, существо претензии.
5.4. Претензии по качеству Оборудования (скрытые недостатки), выявленные в процессе его эксплуатации в течение гарантийного срока, предъявляются в порядке, указанном в п.5.2. настоящего Договора. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено Актом, содержащим наименование Оборудования, дату поставки, номер транспортной железнодорожной накладной, количество Оборудования, по которому заявляется претензия, существо претензии.
6. ЦЕНА
6.1. Общая цена настоящего Договора составляет ___________ (_____________) рубль __ копеек, в том числе НДС (18 %)-
______________ (_______________) рубль __ копеек.
6.2. Цена на каждую единицу Оборудования указана в Спецификации, приложение № 1 к настоящему Договору. Цена на запасные части и принадлежности к Оборудованию входит в цену Оборудования.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1.Расчеты за Оборудование ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет на основании полученных счетов в следующем порядке:
1) Денежные средства в размере ___ % (тридцать процентов) от цены Договора ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 календарных дней с даты вступления настоящего Договора в силу.
2) Денежные средства в размере ___ % (двадцать процентов) от цены каждой единицы оборудования ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 календарных дней с момента подписания Протокола заводских испытаний Оборудования или не позднее 10 календарных дней с момента получения ПОКУПАТЕЛЕМ Протокола заводских испытаний Оборудования - в случае его оформления в одностороннем порядке ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с пунктом 3.1.2.настоящего Договора.
3) Денежные средства в размере ___ % (двадцать процентов) от цены каждой единицы оборудования ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания ПОКУПАТЕЛЕМ накладной в соответствии с пунктом 4.7. настоящего Договора.
4) Денежные средства в размере ___ % (десять процентов) от цены каждой единицы оборудования ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 календарных дней с момента окончания пуско-наладочных работ по всему Оборудованию в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Договора.
7.1.2. При несвоевременной или ненадлежащей передаче счета ПОСТАВЩИКОМ ПОКУПАТЕЛЮ сроки оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ переносятся на соответствующее количество календарных дней несвоевременной или ненадлежащей передачи счета.
7.1.3.ПОСТАВЩИК обязан направить счет ПОКУПАТЕЛЮ по факсимильной связи, оригинал счета ПОСТАВЩИК обязан отправить экспресс-почтой в адрес ПОКУПАТЕЛЯ в течение трех календарных дней с момента отправления счета по факсимильной связи.
7.1.4.ПОКУПАТЕЛЬ обязан направить ПОСТАВЩИКУ подтверждение получения счета не позднее одного календарного дня с момента получения счета по факсимильной связи.
8. ТАРА И УПАКОВКА
8.1. Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, ТУ и обязательным требованиям для тары и упаковки. Тара и упаковка должны обеспечить полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки и с учетом перегрузок и длительного хранения. Тара и упаковка должны иметь соответствующую маркировку.
8.2. ПОСТАВЩИК несет ответственность перед ПОКУПАТЕЛЕМ за порчу или повреждение Оборудования вследствие ненадлежащей упаковки в соответствии с действующим законодательством.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: война (включая гражданскую войну), наводнения и иные явления природы, изменения действующего законодательства РФ, изданием актов органов власти и управления, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Любые из этих событий должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы.
9.2. Если одно из обстоятельств непреодолимой силы повлияет на возможность выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения продлеваются на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой выполнения обязательства по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления указанных обстоятельств, должна в течение трех дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы письменно информировать другую Сторону о начале, продолжительности и времени прекращения обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от исполнения договорных обязательств по причине действия указанных обстоятельств непреодолимой силы.
9.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и их действия более 1 месяца, Стороны обязуются провести переговоры путем их совместного присутствия для определения своих дальнейших действий. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и их действия более одного месяца, настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по взаимному соглашению Сторон.
9.5. Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка, выдаваемая региональным представительством Торгово-промышленной палаты РФ того региона, в котором обстоятельства наступили.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Имущественная ответственность сторон за нарушение взятых по договору обязательств и другие условия, не предусмотренные договором, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.2. При нарушении Покупателем сроков оплаты Оборудования более, чем на пятнадцать календарных дней, по одному из платежей, Поставщик вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично. Договор поставки, в этом случае, считается измененным или расторгнутым по истечение 10 (десяти) календарных дней с момента получения ПОКУПАТЕЛЕМ Уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора.
10.3. Споры, возникающие при исполнении или расторжении договора, рассматриваются в претензионном порядке, срок ответа на претензию и его передачу другой стороне– 10 календарных дней с момента получения претензии. Ответ на претензию должен быть отправлен экспресс-почтой. Каждая из Сторон обязуется не обращаться в арбитраж до истечения срока на ответа на претензию.
10.4. Все споры, не урегулированные в претензионном (досудебном) порядке, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражному суду по месту нахождения Истца.
10.5.В случае необоснованного отказа от качественной продукции, предъявления ПОКУПАТЕЛЕМ требования о прекращении изготовления продукции, запущенной в производство, ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает затраты ПОСТАВЩИКА, понесенные до получения соответствующего уведомления от ПОКУПАТЕЛЯ. Затраты возмещаются ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии с представленными «ПОСТАВЩИКОМ» первичными документами, подтверждающими затраты, с рентабельностью, 10 % от размера понесенных затрат.
10.6. При несвоевременной или ненадлежащей поставке Оборудования ПОСТАВЩИКОМ, в том числе Технической документации на Оборудование, ПОСТАВЩИК уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от суммы денежных средств указанных в подпунктах 1,2,3 пункта 7.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.
10.7.ПОСТАВЩИК обязуется уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора в случае несвоевременного направления специалистов для проведения шеф-монтажа за каждый день просрочки.
10.8.ПОСТАВЩИК обязуется уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора в случае несвоевременного направления специалистов для проведения пуско-наладки за каждый день просрочки.
10.9.ПОСТАВЩИК обязуется уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора в случае несвоевременного или ненадлежащего ремонта Оборудования, его замены или замены его части согласно пункту 3.1.6., в случае предъявления ПОКУПАТЕЛЕМ претензий об устранении недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, за каждый день просрочки.
10.10.ПОСТАВЩИК обязан уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от суммы НДС, указанной в соответствующей счет-фактуре, за каждый день просрочки, в случае несвоевременной передаче или передаче ненадлежащим образом оформленной счет-фактуры.
10.11.При нарушении ПОКУПАТЕЛЕМ сроков направления накладной, предусмотренных в пункте 4.7. настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает неустойку в размере 0,1 % от денежной суммы указанной в подпункте 4 пункта 7.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.
10.12. При нарушении ПОКУПАТЕЛЕМ сроков расчета за Оборудование предусмотренных в пункте 7.1. настоящего Договора, он уплачивает ПОСТАВЩИКУ неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки.
11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае.
11.2. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его в случаях:
При нарушении ПОСТАВЩИКОМ сроков поставки Оборудования и/или технической документации на Оборудование сроком более, чем на 20 календарных дней;
Нарушения ПОСТАВЩИКОМ сроков ремонта, замены Оборудования (части Оборудования) при выявлении недостатков в Оборудовании в течении гарантийного срока:
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечению 10 (десяти) календарных дней с даты получения ПОСТАВЩИКОМ соответствующего письменного уведомления от ПОКУПАТЕЛЯ.
11.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями сторон, подписываемыми обеими сторонами.
11.4.Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.5.После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.
11.6. Документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии направления их оригиналов не позднее 3 (Трех) последующих рабочих дней от даты передачи средствами факсимильной связи. Подтверждение их получения противоположной Стороной по факсимильной связи обязательно.
11.7. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
11.8. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются требованиями Гражданского законодательства.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами настоящего Договора и Приложений к нему, указанных в пункте 13.1. к настоящему Договору, и действует до 31.12.2009 года. Дата подписания договора определяется по дате подписания настоящего Договора последней из Сторон.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
Приложение – Спецификация.
Приложение - Основные расчётные технические характеристики ______
Приложение - Параметры сырья и материалов, гарантируемые Покупателем
Приложение - Техническая характеристика и параметры ____
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Отгрузочные реквизиты: Отгрузочные реквизиты:
«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»
Договор №___
на производство и поставку продукции
г. Санкт-Петербург «___» ________ 20___ г.
Co. LTD, в дальнейшем - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ООО «_________», в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _____________ Иванова С.В., действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По письменным поручениям (Заказам), по форме Спецификации (Приложение №2), ЗАКАЗЧИКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется выполнять в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1) работы по производству продукции своими силами и средствами с использованием собственного сырья и материалов, поставить произведенную продукцию ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принимать продукцию и оплачивать результаты выполненных работ в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре.
1.2. Форма Технического задания приведена в Приложении №1, которое является неотъемлемой часть настоящего Договора, вся информация, представленная в Приложении №1 является коммерческой тайной и не подлежит разглашению.
1.3. Приемка ЗАКАЗЧИКОМ изготовленной ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ продукции осуществляется силами и средствами ЗАКАЗЧИКА в месте нахождения продукции на условиях ее самовывоза со склада ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, в сроки, установленные п.4.6. настоящего Договора.
1.4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК по каждому Заказу в отдельности, оформляют Договор купли-продажи, с обязательным указанием количества продукции, стоимость Заказа, сформированная на условиях настоящего Договора.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Работы, выполняемые ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ по настоящему Договору, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ по каждому заказу (Договору купли-продажи) в отдельности. Стоимость заказа является произведением затребованного ЗАКАЗЧИКОМ у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ количества продукции к производству и цены единицы продукции (далее - «Цена продукции»).
2.2. Цена единицы продукции составляет ____________________, и на срок действия настоящего Договора остается неизменной.
2.3. Цена продукции включает стоимость транспортной упаковки и ____________.
2.4. Цена продукции, может быть пересмотрена в случае:- взаимно согласованных обеими Сторонами изменений в Техническом задании (Приложение №1); - изменения календарных сроков на выполняемые работы; - изменения стоимости сырья для выпускаемой продукции;
В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с изменением Цены продукции, СТОРОНЫ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и расторгнуть его в одностороннем порядке. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного уведомления ПРОИЗВОДИТЕЛЯ о его расторжении.
2.5. Оплата Заказа осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ на основании Счета, выставленного ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, путем перечисления денежных средств ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в следующем порядке:
2.5.1. ЗАКАЗЧИК, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ Заказа и заключение на его основании Договора купли-продажи на производства продукции, перечисляет аванс в размере не менее 50 % от стоимости Заказа.
2.5.2. Окончательная оплата Заказа, за вычетом суммы аванса в размере, указанном в п.2.5.1. настоящего Договора, производится ЗАКАЗЧИКОМ в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней после направления ЗАКАЗЧИКУ уведомления о выполнении ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ работ.
2.7. Отгрузка продукции со склада ЗАКАЗЧИКУ осуществляется при 100% расчете с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ за произведенную продукцию.
3. Обязанности и права сторон
3.1. ПРОИЗВОДИЕТЕЛЬ обязан:
3.1.1. выполнять работы по производству продукции строго в соответствии с письменным поручением ЗАКАЗЧИКА, Техническим заданием в сроки, определенные в настоящем Договоре.
3.1.2. информировать ЗАКАЗЧИКА об ошибках и неточностях, которые могут быть обнаружены в Техническом задании в процессе производства продукции. 3.1.3. сообщать по требованию ЗАКАЗЧИКА все сведения о ходе выполнения работ по производству продукции. 3.1.4. незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА, в случае возможного изменения сроков выполнения работ, или невозможности по каким-либо причинам выполнить работы по производству и поставки продукции.
3.1.5. производить контроль качества произведенной продукции на соответствие требованиям Технического задания ЗАКАЗЧИКА и в случае обнаружения брака принять все меры для его устранения.
3.1.6. принять все необходимые меры по недопущению утечки информации третьим лицам об условиях настоящего Договора, об информации, изложенной в Техническом задании.
3.1.7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обеспечивает собственными силами проведение контроля качества производства продукции.
3.1.8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не вправе привлекать к производству продукции соисполнителей (субподрядчиков) в рамках данного контракта.
3.2. ПРОИЗВОДИЕТЕЛЬ вправе:
3.2.1. не приступать к выполнению работ, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, когда нарушение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.3.1. предоставлять ПРОИЗВОДИТЕЛЮ для выполнения работ по настоящему Договору документацию ___________, отвечающую требованиям _________________.
3.3.2. в сроки, установленные в настоящем Договоре оплачивать выполненные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ работы и осуществить приемку произведенной продукции.
3.4. ЗАКАЗЧИК вправе:
3.4.1. контролировать ход выполнения работ по настоящему Договору и запрашивать у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ необходимую информацию или отчеты о выполнении работ.
4. Срок изготовления, порядок сдачи и приемки продукции.
4.1. Срок изготовления продукции определен в каждой Договоре купли-продажи в отдельности (по форме Приложения №2) к настоящему Договору.
4.2. Выполнение работ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ начинается с момента поступления на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА суммы аванса в размере, указанном в п.2.5.1. настоящего Договора.
4.3. Срок изготовления продукции может быть увеличен, если в ходе работы возникает необходимость дополнительных согласований к Техническому заданию, на срок, равный сроку, в течение которого будут получены необходимые согласования.
4.4. Работы считаются выполненными ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ с надлежащим качеством после подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи результатов выполненных работ, по производству и поставке по Договору купли-продажи продукции. Акты приема-передачи со стороны ЗАКАЗЧИКА могут подписывать:__________________________________(Ф.И.О., должность)4.5. Приемка продукции по количеству позиций и целостности транспортной упаковки производится представителем ЗАКАЗЧИКА на складе ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на основании доверенности на получение продукции.
4.8. ЗАКАЗЧИК вправе ссылаться на недостатки в работе или услуге только в тех случаях, когда эти недостатки отражены в Акте приема-передачи результатов выполненных работ.
4.9. ЗАКАЗЧИК, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.
4.10. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
5. Упаковка
5.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ упаковывает всю произведенную продукцию в транспортную упаковку таким образом, чтобы при транспортировке морским, воздушным и наземным транспортом обеспечивалась ее сохранность и безопасность прочих грузов.
6. Ответственность сторон
6.1. СТОРОНА, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой СТОРОНЕ причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. ЗАКАЗЧИК несет полную ответственность за качество и точность предоставленных данных, формул в Техническом задании, на основе которого выполняются работы по настоящему Договору. Доработка документации, внесение изменений в производимую продукцию и другие расходы, связанные с неточностями и ошибками в технической документации, выполняются за счет ЗАКАЗЧИКА с соответствующим сдвигом сроков окончания работ.
6.3. За просрочку выполнения работ по производству продукции ЗАКАЗЧИК вправе требовать уплаты ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ пени в размере 2% от стоимости, не сданной продукции за каждый день просрочки, но не более 50% от Цены продукции.
6.4. За просрочку ЗАКАЗЧИКОМ установленных сроков оплаты согласно п.2.5.1. и п.2.5.2. настоящего Договора, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ вправе требовать уплаты ЗАКАЗЧИКОМ пени в размере 2% за каждый день просрочки, но не более 50% от Цены продукции.
6.5. За разглашение ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ информации в рамках настоящего договора и/или информации технического характера указанной в Техническом задании, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере _________________________________________________.
6.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает СТОРОНУ, нарушившую настоящий Договор, от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7. Конфиденциальность.
7.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется не передавать третьим лицам техническую документацию, представленную ЗАКАЗЧИКОМ, и не использовать ее для изготовления продукции для третьей стороны.
7.3. Вся информация о деятельности любой из сторон, ставшая известной другой стороне в связи с заключением настоящего Договора, является конфиденциальной. СТОРОНЫ обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и международных прав
8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Российской Федерации города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Действие обстоятельств непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)
9.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые СТОРОНА не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего договора.
9.2. При наступлении и прекращении обстоятельств указанных в п. 9.1., СТОРОНА, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую СТОРОНУ, приложив соответствующую справку.
9.3. Продолжение действия обстоятельств непреодолимой силы более чем в течение трех месяцев влечет за собой заключение СТОРОНАМИ дополнительного соглашения по реализации настоящего Договора.
Договор № 068
Открытое акционерное общество "Первое предприятие" , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Иванова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Второе предприятие" , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сидоровой Ольги Петровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги [по изготовлению изделий, наименование, характеристики и эскиз которого указаны в Спецификации (Приложение №1)], а Заказчик обязуется оплатить и принять указанные изделия.
1.2. Срок поставки: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты и согласования эскиза и характеристик изделия.
1.3. Сумма договора: 297 667,00 руб. (двести девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей) , в т.ч. НДС 18%: 45 406,83 руб.
2. Порядок и условия оплаты
2.1. Оплата суммы договора производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя в размере 20% от суммы договора, а именно 59 533,40 руб. не позднее 3 (трех) банковских дней со дня подписания договора; Исполнитель передает в собственность Заказчику продукцию в срок, указанный в Договоре, только в случае полной оплаты суммы Договора.
Окончательный расчет в размере 80% от суммы договора, а именно 238 133,60 руб. (двести тридцать восемь тысяч сто тридцать три рубля шестьдесят копеек) за 3 (Три) календарных дня до отгрузки продукции Заказчику на основании счета, выставленного Исполнителем.
2.2. Форма оплаты безналичный расчет. Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Право собственности на продукцию, риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания товаросопроводительных документов (счет-фактура, товарная и/или товарно-транспортная накладная.)
3. Порядок сдачи-приемки работ
3.1. Приемка произведенных изделий согласно спецификациям, приложениям к настоящему договору осуществляется Заказчиком, либо представителем Заказчика с надлежащим образом оформленными полномочиями (доверенность с правом осуществлять такую приемку) на производстве Исполнителя с подписанием образец товарной накладной.
3.2. Прием выполненных работ оформляется подписанием двухстороннего «Акта сдачи-приемки». Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней со дня получения «Акта сдачи-приемки» обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от его подписания. В случае если заказчик не выполняет данное условие, то обязательства Исполнителя перед Заказчиком по данному договору считаются выполненными в полном объеме без замечаний, а акты сдачи-приемки надлежащим образом оформленными.
4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если они произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
4.2. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются внешние и чрезвычайные обстоятельства, которые не существовали на момент подписания настоящего договора и возникли помимо воли Сторон, наступление и действие которых невозможно предотвратить с помощью средств и способов, применение которых в данной конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, которая попала под действие обстоятельств непреодолимой силы.
4.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения сторонами обязательств по настоящему договору откладывается соразмерно времени, в течение которого данные обстоятельства действуют.
НДС 18%: 45 406,83 руб. 2. Порядок и условия оплаты 2.1. Оплата суммы договора производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя в размере 20% от суммы договора, а именно 59 533,40 руб. не позднее 3 (трех) банковских дней со дня подписания договора; Исполнитель передает в собственность Заказчику продукцию в срок, указанный в Договоре, только в случае полной оплаты суммы Договора.Окончательный расчет в размере 80% от суммы договора, а именно 238 133,60 руб. (двести тридцать восемь тысяч сто тридцать три рубля шестьдесят копеек) за 3 (Три) календарных дня до отгрузки продукции Заказчику на основании счета, выставленного Исполнителем. 2.2. Форма оплаты безналичный расчет. Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 2.3.
Образец договора на изготовление и поставку продукции
Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: ; и на упаковку: . 5.4. Заказчик на основании от » » г. N предоставляет Подрядчику право наносить следующие товарные знаки (логотипы, голограммы и т.п.): . (перечень, отличительные признаки, номер свидетельства) 6. ПРИЕМКА-СДАЧА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ 6.1. Результат работ выпускается отдельными партиями в строгом соответствии со спецификациями, предоставляемыми Заказчиком на каждую партию.
Внимание
Заказчик вправе, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, в любое время проконтролировать сроки, объем, качество готового результата работ. 6.2. Срок передачи, место назначения, получатель каждой партии указываются в спецификации. 6.3. Подрядчик осуществляет передачу результата работ перевозчику, выбранному Заказчиком.
Заказчик обязан направить Подрядчику инструкцию по заполнению перевозочных документов. 6.4.
Договор оказания услуг по изготовлению продукции
После окончания выполнения работ готовая продукция передается Заказчику по акту приемки-передачи и накладной. Минимальная партия для передачи составляет изделий. 1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов и сырья.
Инфо
Излишек материалов и сырья возвращается Заказчику. 1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику (или: утилизируются Подрядчиком). 1.7. Подрядчик хранит готовую продукцию на своем складе после приемки ее Заказчиком в течение дней.
В случае просрочки получения готовой продукции стоимость оплаты за хранения готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет () рублей, в том числе НДС () рублей. 1.8. Готовая продукция, не полученная Заказчиком более дней, может быть реализована Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством. (При необходимости: 1.8.
Договор на изготовление и поставку товара
Москва 201 г. ОАО « » (сокращённое наименование — ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « » именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор оказания услуг по изготовлению продукции (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. Предмет Договора1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению. 2. Стоимость работ и порядок расчетов2.1. Стоимость работ по Договору составляет (тысяч) рублей 00 коп, включая НДС – (тысяч) рублей 00 коп.2.2.
Заказчик перечисляет авансом 100 % стоимости работ по договору на расчетный счет Исполнителя. 3. Сроки выполнения работ3.1.
Договор на изготовление (производство) и поставку продукции: образец
Работа выполняется в соответствии с требованиями (национальный стандарт, технические условия и т.п.) по технологическим картам Подрядчика. Передача результата работ будет осуществляться сторонами по адресу: . 1.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику материалы и сырье, указанные в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
При поступлении материалов и сырья Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что они поступили на давальческих условиях. 1.3. Энергия, расходуемая на производство результата работ, поставляется и оплачивается Подрядчиком (или поставляется Подрядчиком, а оплачивается Заказчиком). 1.4.
Договор на изготовление и поставку продукции
В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 8.5. В случае нарушения Заказчиком срока передачи сырья, материалов или выявления некачественности переданных сырья и материалов Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере () % от стоимости невыполненных или задержанных такой просрочкой работ. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1. Стороны обращаются за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, связанных или вытекающих из настоящего Договора, в Арбитражный суд г.
9.2. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются положениями настоящего Договора, а также действующим законодательством Российской Федерации. 10. ФОРС-МАЖОР 10.1.
Договор подряда на выполнение работ по производству продукции
Договора. 6.5. В случае задержки в погрузке поданного Заказчиком транспорта все штрафы и расходы, связанные с этим, выплачивает Подрядчик. 6.6. Заказчик обязан направить на станцию платежную телеграмму, подтверждающую оплату железнодорожного тарифа. 6.7. Заказчик принимает результат работ в следующем порядке: .
6.8. Заказчик, принявший Работы без проверки (выбрать нужное), — лишается права — не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки). 7. РЕКЛАМАЦИИ 7.1. Рекламации в отношении количества и качества результата работ могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение дней с момента отгрузки результата работ. 7.2. В случае неопровержения рекламации Подрядчиком в течение дней со дня получения по факсу или письмом рекламация считается принятой.
7.3.
Договор на изготовление изделий по эскизу
Исполнитель приступает к выполнению работ по договору возмездного оказания услуг после зачисления на свой расчетный счет аванса.3.2. Работы должны быть выполнены Исполнителем в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня, после зачисления на его расчетный счет аванса. 4. Порядок сдачи и приемки работ4.1. Сдача-приемка работ производится представителями Заказчика и Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки работ в двух экземплярах.
Заказчик при приемке работ по Договору подписывает Акт сдачи-приемки работ или представляет мотивированный отказ от приемки.4.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.4.3.
Образец договора на изготовление продукции
Важно
В случае если заказчик не выполняет данное условие, то обязательства Исполнителя перед Заказчиком по данному договору считаются выполненными в полном объеме без замечаний, а акты сдачи-приемки надлежащим образом оформленными. 4. Обстоятельства непреодолимой силы 4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если они произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 4.2. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются внешние и чрезвычайные обстоятельства, которые не существовали на момент подписания настоящего договора и возникли помимо воли Сторон, наступление и действие которых невозможно предотвратить с помощью средств и способов, применение которых в данной конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, которая попала под действие обстоятельств непреодолимой силы.
4.3.
Образец договора на изготовление продукции из давальческого сырья
Договора, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Договора. 4.5. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по учетным ценам, указанным в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет предоставившая их сторона (или:).
Учетная стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующих приложениях. 5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 5.1. Упаковка и маркировка соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и. 5.2. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.
Образец договора на изготовление продукции из материалов заказчика
Оплата осуществляется платежными поручениями на счет Подрядчика в течение дней с момента получения Заказчиком следующих документов: 1) Железнодорожной накладной или международная транспортная накладная; 2) Спецификации отгруженной партии с указанием точного отгруженного количества в каждом вагоне или автопоезде; 3) Грузовой таможенной декларации; 4) Счета-фактуры на стоимость отгруженной партии; 5) Сертификата качества; 6) радиационного сертификата (по необходимости); 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ, ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы и сырье для выполнения работ по настоящему Договору в следующем порядке: , в следующие сроки: . 4.1.1.